Loading...

Actualités adresse:Cardo (Strasbourg)

De Archi-Wiki

1 Place de l' Hôpital

Image principale



Chargement de la carte...

Date de construction 2013 à 2020
Agence d'architecture Lipsky et Rollet Architectes
Structure Bâtiments publics
Consultez les 6 actualités de l'adresse

PAPS et PCPI

Date 3/2013

Bâtiments pour le PAPS (Pôle d'Administration Publique de Strasbourg) et le PCPI (Pôle de Compétence en Propriété Intellectuelle)

Ces bâtiments seront construits à l'emplacement de l'ancienne Clinique Médicale A [archive].

4/2013 - Pose de la première pierre par le ministre de l'enseignement Geneviève Fioraso [archive] le 11/04/2013 du bâtiment de l'Institut des Études Politiques et de l'Institut de la Préparation a l’Administration Générale. Fin des travaux pour la rentrée 2015.1]

Historique et projets

Date 27/5/2013

Fiches explicatives placées sur la clôture du chantier.

Chantier arrêté2

Date 2/7/2014

7/2014 - La décision a été prise d'arrêter complètement le chantier suite à l'apparition de fissures dans le béton de certains murs intérieurs du bâtiment3

8/2014 - Les ingénieurs estiment que les défauts de structures sont rattrapables. Le problème viendrait d'une erreur de calcul au niveau de certaines poutres voiles.

Un rapport d'expertise est attendu pour le 15 septembre avec les solutions préconisées (renforcement de certaines structures) (DNA du 2/8/2014 [archive])

10/2014 - La communauté urbaine de Strasbourg a saisi le Tribunal Administratif pour qu'il désigne un expert judiciaire qui devra déterminer les responsabilités dans l'arrêt des travaux.

La livraison des bâtiments pour la rentrée 2015 est compromise.

Le bâtiment, d'un coût de 46 millions d'euros devrait accueillir 2000 étudiants.4

4/2015 - Le tribunal administratif de Strasbourg a récusé l'expert chargé d'évaluer les problèmes du chantier pour cause de partialité. Un nouvel expert sera nommé, ce qui retarde encore plus le chantier5

9/2015 - Les nouveaux experts ont été nommés, un ingénieur et un architecte de la région parisienne. Leurs conclusions sont attendues au mieux pour la fin de l'année6

27/1/2016 - Plusieurs centaines d'étais sont installés depuis quelques mois pour sécuriser le site, ainsi que des capteurs pour suivre l'évolution de la situation. Le coût de l'étaiement est de 238 000 euros.7

31/1/2016 - Selon les premiers éléments d'expertise, la réparation du bâtiment coûterait moins cher que sa démolition8

Poursuite des travaux9

Date 29/9/2016

Suite aux expertises réalisées le chantier va redémarrer en 2017. Coût des réparations: plus de 16 millions d'euros10

Nouveau retard11

Date 12/10/2019


Un article des DNA du 12/10/2019 signale un nouveau retard de la livraison de ce batiment, proablement en février 2020.

Travaux

Date 24/10/2016

Le travaux ont repris depuis quelques jours.

Références

Contribuez aussi à cet article

Commentaires[modifier | modifier le wikicode]

Loading comments...